Проект договора подряда на выполнение работ по ремонту основных фондов: Ремонт кабельных линий и линий связи цехов КОС

Проект договора подряда на выполнение работ по ремонту основных фондов: «Ремонт кабельных линий и линий связи цехов КОС»

Проект договора подряда

на выполнение работ по ремонту основных фондов:

«Ремонт кабельных линий и линий связи цехов КОС»

г. Москва «___» __________2012 г.

(наименование юридического лица)

именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице ______________________________________________

действующего на основании ______________________________________________________________

(Устава, доверенности от ___ № ____)

1.3. Подрядчик обязуется завершить работы и сдать их, в порядке, установленном настоящим Договором.

III. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Календарные сроки выполнения работ по настоящему Договору:

Начало: » 01 » мая 2012 года;

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ

4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению материалами при выполнении работ.

4.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

V. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

– выполнение по настоящему Договору работ в полном соответствии со сметой, рабочими чертежами, нормами и правилами;

– качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

– выполнение работ в пределах твердой договорной цены, установленной в п.2.1. настоящего Договора;

– своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта за свой счет;

– бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.

5.3. Обеспечить в ходе проведения работ выполнение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды.

5.5. До завершения работ Подрядчик в 10-дневный срок должен известить об этом Заказчика.

5.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

– возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

5.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

VI. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.2. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделе10. настоящего Договора.

6.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

VII. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

7.2. До сдачи объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения.

VIII. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

IX. СТРАХОВАНИЕ РАБОТ

– п.9.1. Заказчик, а также Подрядчик, в отношении средств проведения работ, принадлежащих Подрядчику;

– по п.9.2. – Третьи лица.

X. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

10.3. Приемка выполненных работ осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком.

XI. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

11.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.

11.3. Гарантийный срок по настоящему Договору составляет 12 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки работ.

XII .ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

XIII. ОПЛАТА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

13.2. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком в следующем порядке:

XIV. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ДОГОВОРА

Заказчик регулярно раз в 15 дней проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.

XV. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА

Изменения, связанные с выполнением сторонами своих обязательств

Изменение условий реализации Договора
Форс-мажорные условия
Прочие изменения

XVI. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

16.1. За нарушение договорных обязательств Заказчиком, Подрядчик вправе потребовать от него уплаты:

16.2. За нарушение договорных обязательств Подрядчиком Заказчик вправе потребовать от него уплаты:

16.5. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

XVII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

– увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, включенной в настоящий Договор;

– исключить некоторую указанную работу;

– изменить характер, качество или вид некоторой указанной работы;

– выполнить определенную дополнительную работу.

XIII. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

Порядок разрешения споров, претензии сторон

18.5. В претензии указываются:

– сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;

– обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на законодательство;

– иные сведения, необходимые для урегулирования спора;

– перечень прилагаемых к претензии документов.

18.8. Сторона, получившая претензию, обязана сообщить о результатах рассмотрения претензии в течение 30 (тридцати) дней.

18.9. Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается руководителем или уполномоченным им лицом.

18.10. В ответе на претензию указываются:

– перечень прилагаемых к ответу на претензию документов, других доказательств.

18.13. Ответ на претензию отправляется заказным письмом либо вручается под расписку.

XIX. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

19.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:

– необоснованного отказа Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору;

– задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 30 (тридцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

19.3. Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях:

– нарушения Заказчиком сроков оплаты за выполненные работы более чем на 90 дней;

20.4. При выполнении настоящего Договора стороны руководствуются нормативными актами Российской Федерации и города Москвы.

20.6. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

20.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах — по одному для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

20.8. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:

Приложение 1. Протокол котировочной комиссии и акт его утверждения (копии);

Приложение 2. Протокол твёрдой договорной цены;

Приложение 3. График выполнения работ;

Приложение 4. Акт-допуск;

Приложение 5. Форма КС-2, КС-3.

XXI. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

21.1. Заказчик: МГУП «Мосводоканал»

Адрес: г. Москва, Плетешковский пер., д.2

Плательщик: ПУ «Мосочиствод», г. Москва, 1-й Курьяновский проезд, д.15

Р/С в «Мосводоканалбанк», г. Москва

21.2. Подрядчик: _________________________________________________________________

Завершенные объекты

Перечень выполненных договоров в части электромонтажных работ ООО «ТЕРРИТОРИЯ»

Наименование договора и входящие в его состав работы

Заказчик

Сроки выполнения договоров

АО «Транснефть-Верхняя Волга»

Субподряд от ОАО «СУ-7» СМТ

ТР ВЛ-10КВ «Степаньково-р.Ока» на участке 2177-2152 км. МН «СУРГУТ-ПОЛОЦК»

Текущий ремонт энергетического оборудования

Демонтаж, монтаж ВЛ-10кВ, демонтаж ,монтаж разъединителей, монтаж провода СИП , монтаж контура заземления, пусконаладочные работы.

АО «Транснефть-Верхняя Волга»

Текущий ремонт ВЛ-10 кВ на участках МН Лазарево- Горький 2025-2027, 2030-2034 км МН Сургут – Полоцк Марийского РНУ

Текущий ремонт энергетического оборудования

Демонтаж, монтаж ВЛ-10кВ, демонтаж ,монтаж разъединителей, монтаж провода СИП , монтаж контура заземления, пусконаладочные работы.

АО «Транснефть-Верхняя Волга»

Договор подряда на ремонт кабельной муфты в ТП 2376 к ГБПОУ СО Нижегородское училище интернат

ГБПОУ СО Нижегородское училище интернат

Выполнение аварийных работ по восстановлению кабельной линии 6 кв от ТП-2376 до ТП 2911

ГБПОУ СО Нижегородское училище интернат

Договор подряда на испытание кабельных линий к ГБПОУ СО Нижегородское училище интернат

ГБПОУ СО Нижегородское училище интернат

ТБО ООО «Эко-Реал»

Телефон: (831) 413-21-95

Адрес: 603152 Россия,
Нижегородская область,
город Нижний Новгород,
улица Полевая (Приокский р-н),
дом 8, пом. 211

ТЕРРИТОРИЯ электротехнических решений
© 2019

Протокол №ОЗП/4472/1 вскрытие ОЗП на право заключения договора подряда на выполнение работ по ремонту кабельных линий 0,4-10 кВ и восстановлению благоустройства после ремонта для нужд ПО «ЧГЭС» филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» в 2018 году

© 2014 ОАО «МРСК Урала»

620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
Телефон: 8-800-2501-220

Согласие на обработку персональных данных

Наименование и адрес оператора, получающего согласие субъекта на обработку его персональных данных:

ОАО «МРСК Урала», 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140 Телефон: 8-800-2501-220.

Цель обработки персональных данных:

Обеспечение выполнения уставной деятельности «МРСК Урала».

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных:

  • — фамилия, имя, отчество;
  • — место работы и должность;
  • — электронная почта;
  • — адрес;
  • — номер контактного телефона.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие:

Согласие на обработку персональных данных вступает в силу со дня передачи мною в ОАО «МРСК Урала» моих персональных данных.

Срок хранения моих персональных данных – 5 лет.

Договор субподряда на ремонт кабельных линий

Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 27 апреля 2015 г. N Ф06-22518/13 по делу N А65-14422/2014 (ключевые темы: договор подряда — кабельные линии — повторная экспертиза — гарантийный срок — работа по договору)

Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 27 апреля 2015 г. N Ф06-22518/13 по делу N А65-14422/2014

27 апреля 2015 г.

Дело N А65-14422/2014

Резолютивная часть постановления объявлена 23 апреля 2015 года.

Полный текст постановления изготовлен 27 апреля 2015 года.

Арбитражный суд Поволжского округа в составе:

председательствующего судьи Гильмановой Э.Г.,

судей Вильданова Р.А., Муравьева С.Ю.,

при участии представителей:

ответчика — извещен надлежащим образом,

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью «Экострой»

по делу N А65-14422/2014

Согласно пункту 2.1. договора и приложению N 1 стоимость работ по договору составляет 35 000 000 руб.

Выполненные работы были оплачены ответчиком частично в размере 34 044 989 руб.

Отношения, вытекающие из договора подряда, регулируются нормами главы 37 ГК РФ.

Таким образом, заказчик обязан оплатить качественно выполненные работы.

Несогласие стороны спора с результатом экспертизы само по себе не влечет необходимости в проведении повторной экспертизы.

Таким образом, экспертами установлено завышение объемов по указанным видам работ. Выводы экспертов истцом не опровергнуты.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector